+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Е твердой договорной цены в договорах генподряда

Вопрос: Можно ли в договоре субподряда установить плату за генподрядные услуги? Ответ: Конкретный перечень услуг, оказываемых генподрядчиком субподрядчику, порядок их предоставления и оплаты устанавливаются в договоре субподряда. Стоимость услуг генподрядчика может устанавливаться в процентах от стоимости выполненных субподрядчиком работ или в твердой сумме. Обоснование: Отношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиком регулируются положениями гражданского законодательства о договоре подряда.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Оплата за генподрядные услуги

Согласно положениям ст. При этом цена может быть зафиксирована различными способами, самыми распространенными из которых являются:. При этом стороны на основании норм ст. Твердая цена может быть предусмотрена практически любым договором, в т.

Примерами формулировок положений, закрепляющих такой способ фиксации цены работ, могут быть следующие:. Иногда в договорах встречается неоднозначная формулировка — ориентировочная цена, взгляды судов на которую также не всегда сходятся. Так, суды трактуют ориентировочную цену как:. Согласно п. Во втором случае предполагается, что по общему принципу цена не подлежит изменению ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения вне зависимости от фактического объема выполненных работ и понесенных подрядчиком расходов, какая бы из сторон договора ни предъявила это требование.

Кроме того, абз. Иваново от В случае несогласия заказчика увеличить сумму оплаты по договору вторая сторона будет правомочна на отказ от его выполнения. Если в договоре нет прочих указаний, принимается, что цена работ твердая п.

Форму договора подряда с твердой ценой предлагает КонсультантПлюс. В госконтракте цена работ должна быть твердой и не может изменяться в течение срока его исполнения, кроме как по соглашению сторон в установленных законом случаях п.

Несмотря на разъяснения, представленные в совместном письме от ВАС РФ не обозначил, что используемый им подход применяется только в рамках правоотношений, возникающих при исполнении госконтрактов. Однако положения п. Юридическое значение твердой цены состоит в обеспечении защиты законных интересов обеих сторон и подрядчика, и заказчика соответственно на получение или выплату конкретной суммы, даже если стоимость фактически выполненных работ или их объем будут отличаться от согласованных в договоре.

Тем не менее при разрешении вопроса об экономии подрядчиком средств у судов существуют 2 противоположные позиции:. Регламентированная ст. Если же условиями контракта определено, что должны быть использованы конкретные материалы, то их замена без согласования с заказчиком также не рассматривается как экономия подрядчика постановление ФАС Северо-Западного окр. Если вторая сторона не согласна пересмотреть цену, подрядчик может расторгнуть договорные отношения.

При этом закон не указывает, на каком конкретно этапе подрядчик может обратиться с этим вопросом ко второй стороне договора. Хотя судебная практика показывает: это возможно до передачи работ заказчику например, определение ВАС РФ от При вынесении решений по данному вопросу суды также не приходят к общему знаменателю. Так, высказываются следующие мнения:.

Также надлежит учесть, что допработы по договору с твердой ценой могут оплачиваться только при условии существования допсоглашения сторон о согласовании таких работ или доказанности необходимости незамедлительного произведения действий в интересах заказчика например, решение АС г. Москвы от При отсутствии ответа заказчика на уведомление о необходимости проведения допработ подрядчик обязан приостановить их. В противном случае он не может претендовать на их оплату п.

Локально-сметные расчеты, подписанные сторонами, не являются актами выполненных работ и не могут быть обоснованием согласования и принятия работ, т. Кроме того, даже включение в акт приемки допработ, исполненных подрядчиком при несоблюдении им требований п. Самый удобный и однозначный способ изменить цену договора, в т. Однако даже в отсутствие допсоглашений или корректировок в смете суды могут признать основанием для изменения цены:.

Сторонам следует иметь это в виду, если возникнут разногласия по вопросу фиксации изменений твердой цены договора. Если заказчик намеревается требовать уменьшения твердой цены по договору за выполненные работы через суд, ему надлежит позаботиться о наличии исходных документов, в которых были бы зафиксированы выявленные при приме работы или в процессе эксплуатации объекта на гарантийном сроке дефекты например, решение АС Белгородской обл.

Итак, по своей правовой природе твердая цена — это размер вознаграждения, который не может быть изменен в одностороннем порядке или по желанию одной из сторон. Однако суды все же производят оценку фактических обстоятельств каждого дела, чтобы установить, каким образом должны быть оплачены услуги подрядчика — по их реальной стоимости или по цене договора.

Кроме того, при разрешении споров с участием бюджетных учреждений наметилась тенденция, когда из 2 вариантов оплаты по твердой цене госконтракта или по фактической стоимости работ суды выбирают меньшую по размеру, мотивируя это обоснованным расходованием бюджетных средств.

Подписка на новости. Наши группы. Твердая цена договора - ГК РФ, допуская возможность ее установления, с одной стороны, защищает интересы заказчика, не позволяя подрядчику увеличивать в т. Соответствует ли теория практике — об этом пойдет речь в нашей статье. Фото: Фотобанк Лори. При этом цена может быть зафиксирована различными способами, самыми распространенными из которых являются: твердая цена, т.

Так, суды трактуют ориентировочную цену как: Возможность пересмотра указанной в договоре цены, а не как приблизительную цену. Занимая такую позицию, суды апеллируют к тому, что при отсутствии других указаний цена считается твердой, а ориентировочно установленная цена к таким указаниям не относится постановление ФАС Западно-Сибирского окр.

Приблизительно определенную цену. В обоснование такой позиции суды приводят аргумент, что ориентировочно рассчитанная цена — это открытая и подлежащая дальнейшим корректировкам цена определение ВАС РФ от Подрядчик в рамках госконтракта организовал перевозку граждан, число которых было несколько меньше, чем указывалось в контракте, и получил за это меньшую оплату, что послужило причиной обращения в суд.

Его требования не были удовлетворены, т. Тем не менее при разрешении вопроса об экономии подрядчиком средств у судов существуют 2 противоположные позиции: Подрядчик имеет право получить оплату по договору в полном объеме, если вторая сторона не докажет, что уменьшение стоимости работ связано с дефектами их исполнения например, постановление ФАС Северо-Кавкзазского окр. Цена договора должна быть оплачена с учетом реальных расходов подрядчика.

Например, подрядчик должен доказать, что разница между твердой ценой контракта и реальной стоимостью работ — это экономия подрядчика в том смысле, которым данный термин наделяет ст.

Так, высказываются следующие мнения: расчет подлежащей выплате подрядчику суммы должен основываться на реально выполненном объеме работ и не зависит от того, в какой форме цена установлена договором например, постановление ФАС Восточно-Сибирского окр. Однако даже в отсутствие допсоглашений или корректировок в смете суды могут признать основанием для изменения цены: Переписку между сторонами например, постановление ФАС Московского окр.

Выполнение заказчиком действий, свидетельствующих о согласовании им дополнительных выплат. Например, перечисление денег в счет оплаты допработ например, постановление ФАС Северо-Западного окр.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня. Автор: Ганьшина Ирина Павловна. Комментировать 2. Назад Вперед. Как правильно составить акт приема-передачи товара. Чем непоименованный договор отличается от смешанного. Все новое и интересное для юриста — в нашей e-mail рассылке! Заказчик не принимает акты выполненных работ по сметной стоимости. Утверждает что объемы в смете увеличены. По оформлению актов в случае отказа заказчика от подписания можем порекомендовать ознакомиться с нашей статьей на сайте: Акт выполненных работ по договору подряда — образец.

По существу Ваших разногласий с заказчиком предоставить заочную консультацию не представляется возможным, так как необходимо учитывать условия договора и фактический порядок его исполнения является ли смета приблизительной, как происходило согласование изменения объема работ и чем оно вызвано и т.

Оставить комментарий. Получить e-mail уведомление об ответе. С условиями обработки персональных данных согласен -на. О проекте Авторы РЮ Контакты. Правила использования материалов и авторские права Пользовательское соглашение Политика по обработке персональных данных Рекламодателям.

Мы работаем в качестве субподрядной организации. По договору подряда обязанности по составлению смет возложены на нас. Заказчик выбирает коммерческое предложение с наименьшей ценой 4 из предоставленных нами коммерческих предложений от трех поставщиков и согласовывает его в смете.

Что значит твердая цена контракта по ФЗ? Когда есть возможность отойти от данного правила? На чью сторону встанет суд в случае нарушения договора?

Все эти вопросы не являются незначительными и тем более риторическими. Только полностью разобравшись в теме, можно заключать контракты с организациями на определенных условиях. В противном случае возможны ситуации, когда дело дойдет до судебного разбирательства. А это совершенно точно потеря времени и — вполне вероятно — денег. В соответствии со статьей ГК РФ твердой ценой называют сумму, которую придется заплатить за исполнение условий предварительно составленного контракта, если стороны не пришли к другому решению по оплате.

Такая стоимость считается фиксированной, поэтому не подвергается изменениям. Основные требования к проведению госзакупок устанавливает закон ФЗ от года. Стоимость услуг для всех договоров, оплачиваемых из бюджета, является фиксированной на протяжении установленного документом срока. Любые корректировки допускаются исключительно в случаях, указанных в постановлении Правительства РФ, ст.

Заказчик и исполнитель наделены правом вносить любые корректировки в условия соглашения, например, менять твердую цену контракта по ФЗ. Чаще всего цена контракта является твердой по ФЗ, когда для нее установлено определенное значение и срок.

Если стороны не выбрали определенную дату, за последнюю принимается день вступления договора в силу. Твердая стоимость договора может быть зафиксирована в иностранной валюте в проектной документации или в фактически заключаемом госконтракте.

Но нужно понимать, что для оплаты приобретенных товаров заказчик должен сформировать порядок перевода валюты в рубли. Применение фиксированной стоимости является достаточно неудобным и рискованным условием — в первую очередь для самого исполнителя. Поскольку никто не может гарантировать отсутствие рисков в процессе оказания услуг. Особенно такой подход рискован, когда речь идет о длительном сроке выполнения условий контракта. Дело в том, что исполнитель не может в одностороннем порядке отказаться от своих обязанностей при изменении обстоятельств.

Если клиент не согласен пересмотреть прайс на работы, подрядчик вынужден будет опираться на изначально зафиксированные положения договора. Условие о применении фиксированных расценок не влияет на объем работ и понесенные в связи этим расходы. Иными словами, исполнитель не имеет права на повышение стоимости, а заказчик не может рассчитывать на ее уменьшение.

Это все ключевые условия, касающиеся договоров с твердой стоимостью. Любые изменения могут вноситься лишь при достижении договоренности между сторонами либо если соответствующее условие присутствует в закупочной документации и в положениях госконтракта. НМЦК или начальная максимальная цена контракта представляет собой предельную стоимость, рассчитанную и указанную в извещении о закупочной процедуре и в прилагаемых к извещению документах.

НМЦК фиксируется в процессе выбора победителя тендера, рассчитывается заранее и прописывается в плане-графике. В отличие от НМЦК цена госконтракта является фактической величиной, сформированной после завершения закупок. Нередко случается, что итоговая цифра оказывается значительно ниже начальной.

Для определения фактической стоимости проводят анализ заявки победителя тендера, после чего с ним подписывается соглашение. Одним из условий последнего является использование твердой цены, включенной и в проектную документацию и в заключаемый сторонами договор.

В течение всего срока исполнения государственного контракта недопустимы любые изменения стоимости. Заказчик обязан оплатить работу исполнителя по заранее установленной цене. Поскольку данное требование является очень строгим, достаточно часто приходится сталкиваться с завышением стоимости. Именно это является причиной для большого количества судебных разбирательств в Федеральных арбитражных судах на всей территории нашей страны.

Чтобы составить более точную картину относительно существующих способов экономии бюджетных средств, рассмотрим несколько примеров:. Нужно понимать, что данный подход может использоваться только во время разбирательств по делам, имеющим отношения к государственным контрактам. Также есть несколько вариантов, при которых твердая цена контракта по ФЗ может подвергаться изменениям.

Существует несколько исключений из правил, касающихся установки твердой стоимости. Допустим, необходимо подписать договор на оказание услуг по проведению бактериологических исследований — выявить антитела к вирусу эпидемического паротита. Заказчик не может сказать, какое количество анализов для этого потребуется, поскольку он не знает, будут ли в новом году вспышки инфекций.

Поэтому он может при расчете НМЦК обозначить стоимость одного анализа и общую сумму. Например, один анализ стоит рублей, при этом нужно провести пять видов различных анализов. Именно этот показатель будет снижаться во время аукциона. Заказчик должен прописать НМЦК всего контракта — допустим, 50 тысяч рублей. Вторым типом закупок без установления твердого размера оплаты являются закупки, где используется формула стоимости контракта и максимальное значение данного показателя.

Именно такой подход используют, допустим, при поставке автомобильного топлива. Тогда обоснование НМЦК происходит аналогично тому, как это делается для обычной закупки товара, то есть на основе коммерческих предложений участников или по данным реестра контрактов. Для расчета итогового показателя используют формулу, при этом результат не может превышать цену контракта, предложенную исполнителем электронного аукциона.

Закупка топлива не может проводиться на основе стоимости единицы ТРУ, поскольку заказчик не знает объема топлива. В данном случае допускается использование формулы цены и максимального значения.

Любые закупки, для которых применяю такой подход, зафиксированы в постановлении Правительства РФ. Если в договоре с единственным поставщиком нет пункта, устанавливающего твердую стоимость, то административная ответственность не предусматривается. Поставщику-монополисту разрешается прописать в соглашении не твердый, а примерный размер оплаты, несмотря на положения ч. Рассмотрим сказанное на примере. В компании не смогли прийти к соглашению по условиям договора на поставку электроэнергии.

Поэтому одной из организаций пришлось обратиться с иском в арбитражный суд. Сторонам требовалось установить порядок определения цены договора. По мнению истца, необходимо было зафиксировать конкретный объем энергоресурса и твердую цену договора по ФЗ на весь срок оказания услуг. Ответчик настаивал на необходимости указания ориентировочного объема электроэнергии и предварительной цены. Суд пояснил, что окончательный размер оплаты за электричество за месяц устанавливают после окончания расчетного периода.

Дело в том, что на момент подписания соглашения нельзя определить твердую стоимость данного ресурса. А значит, невозможно установить твердую цену договора на обеспечение электричеством. Точно такого же мнения суды придерживаются, когда речь идет о договорах на поставку тепла и воды. Отказывая в удовлетворении требований, суды отталкивались от соответствия спорных положений договора действующим законам. В ходе разбирательства было определено, что сумма оплаты не может считаться существенным условием договора энергоснабжения.

Поскольку установление на оптовом рынке средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии имеет свободный характер, окончательная цена за месяц устанавливается по итогам расчетного периода. При этом учитываются предельные уровни нерегулируемых цен. Поскольку отсутствует возможность до окончания расчетных периодов определить твердую стоимость электрической энергии, твердая цена контракта также не может быть установлена. Поэтому условия о количестве, стоимости товара, договора и ответственности за нарушение срока оплаты в данном случае определяются с учетом законодательства в сфере электроэнергетики.

Во время подписания договора в рамках закона ФЗ роль заказчика играет государство. Стоимость контракта определяется в процессе закупочной процедуры, и ее размер сохраняется на протяжении срока действия договора. НМЦК формируется заказчиком на основе предложений рынка, далее сумма прописывается в извещении и закупочной документации. Отметим, что расчет ведется с учетом НДС. Согласно статье 3 закона ФЗ, принять участие в госзакупках могут любые юридические и физические лица, в том числе исполнителями становятся компании, работающие с упрощенными системами налогообложения.

При этом заказчик не имеет права требовать пересчета цены контракта из-за отсутствия НДС. Во время подготовки договора заказчик просчитывает размер НДС. Далее именно она выставляется в счетах-фактурах поставщика. Но с такой позицией не согласились в Министерстве экономики и развития и напомнили, что система налогообложения исполнителя не может влиять на твердую сумму контракта.

По данному вопросу судьи разделились во мнениях. Так, в судебной практике есть случаи, когда решение принималось в пользу заказчиков, перечислявших поставщикам средства без суммы НДС. Однако были и ситуации, когда суд принимал сторону исполнителя. Нужно понимать, что в целом тема фиксированной стоимости контракта не так проста.

Виды обеспечения контракта: сроки удержания, возврат и другие особенности. Банковское обеспечение исполнения контракта: особенности и нюансы получения. Бонус: доступ к видео от эксперта с разбором изменений в госзакупках вступающих в силу в ближайшее время.

Доступ к видео от эксперта с разбором изменений в госзакупках вступающих в силу в ближайшее время. Требования к контрактной службе, комиссии по осуществлению закупок, приемочной коммисии, профстандарты.

Заполните форму ниже для получения файла и скидки:. Оставьте заявку, чтобы оформить рассрочку платежа за обучение на 10 месяцев. Учебные курсы. Электронные системы. О нас. Оплата и Доставка. Гарантии качества. Полезная информация.

Задать вопрос. Корзина 0.

Твердая договорная цена и фактическая стоимость по КС-2 - как увязать одно с другим?

Мы работаем в качестве субподрядной организации. По договору подряда обязанности по составлению смет возложены на нас.

Заказчик выбирает коммерческое предложение с наименьшей ценой 4 из предоставленных нами коммерческих предложений от трех поставщиков и согласовывает его в смете. В том случае, если цена материала оказывается ниже согласованной по смете, нас обязывают прописывать стоимость по счету-фактуре, если выше - по сметной стоимости.

Получается, что если мы покупаем материал за руб. Разве это правильно? На каком основании можно требовать разницу? Письмом Управления ценообразования Госстроя России от Оплата выполненных строительно-монтажных работ должна производиться в полном объеме. Далее Генподрядчик выставляет Субподрядчику счет на оказание генподрядных услуг и Субподрядчик его оплачивает.

При такой схеме если Вы купили материал за рублей, то при оплате выполненных работ Вам и оплатят рублей. В действиях Субподрядчика видно стремление руководителя строительной организации подписать договор любой ценой, что порождается или некомпетентностью руководителя, или безвыходным положением организации.

И то и другое приводят в дальнейшем к давлению руководителя на сметчиков с целью увеличить стоимость работ всеми возможными средствами. При заключении договора на строительство объекта, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных средств, цена договора в основном является твердой; то есть неизменной до окончания строительства.

В том случае, если Заказчик на стадии разработки сметной документации произвел мониторинг цен на материалы и выбрал поставщиков материалов с наименьшей ценой, то при оплате выполненных работ по договору с твердой ценой Заказчик, согласно п. Обращаем внимание на то, что для Субподрядчика имеет значение договор, заключенный с Генподрядчиком, который, с юридической точки зрения, не зависит от договора Генподрядчика с Заказчиком. Сметное дело. Реклама на сайте. Оплата за генподрядные услуги. Посмотрите похожие материалы Вопрос-ответ.

Подтверждение факта оказания генподрядных услуг. На форуме. Документы сметчика. Озеленение и пр. Бетонирование ростверков. Федеральный реестр сметных нормативов на МДС Всероссийский онлайн-семинар Вебинар Горячкина П. Вебинар Штоколова А. Определение сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия. Определение сметной стоимости при капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений. Основы ценообразования и сметного нормирования.

Ресурсный метод определения стоимости СМР. Строительство за счет денежных средств дольщиков. Дополнительное соглашение об изменении срока исполнения контракта. Увеличение цены договора в связи с повышением налоговой ставки НДС.

Что такое твердая цена договора согласно ГК РФ?

Войти через uID. Главная страница. Ucoz поиск. Яндекс поиск. Доска объявлений. Обратная связь. Войти через uID Старая форма входа. Забыл пароль Регистрация. Для добавления необходима авторизация. Часто ли Вы посещаете тематические семинары? Не посещаю. Репутация: 0 Статус: Offline. Доброе всем утро!

Мы субподряд у генподрядчика, работающего на госзаказе. Смета у нас хоть с ними и зеркальная, но коммерческая. В смете есть материалы по мониторингу цен. Без указания конкретного поставщика и марки. Генподрядчик требует по этим позициям счета-фактуры и закрываться по ценам из счетов-фактур выходит со снижением.

Хотя замен материала мы не делали, материалы соответствуют проектным по характеристикам. Можем ли мы отказать в изменении сметных цен на материалы на основании того, что контракт подписан по твердой цене и соответственно сметные цены согласованы и тоже неизменны?

Сообщение отредактировал Stasya - Четверг, Доброго дня! Проще говоря определена сумма. Обязан ли Генподрядчик в актах выполненных работ перечислить весь перечень работ необходимых для полного возведения здания по проекту или Генподрядчик может на свое усмотрение закрыть часть работ актами? Остальные понесенные затраты от Субподрядчиков, Генподрячик берет на себя и не перевыставляет их Заказчику.

Заранее спасибо. Добрый день! Мы подписали договор с организацией на поставку, монтаж и наладку мостового крана. В договоре так именно и прописано - "поставка такого то крана". В смете кран указан как готовое изделие плюс пара расценок на монтаж и наладку. Смета в таком виде подписана заказчиком. Да, кран мы изготовили самостоятельно, все разрешения у нас на это имеются.

Правомерны ли требования заказчика по предоставлению сметы на изготовление крана? Репутация: Статус: Offline. Цитата Afina. Подскажите, у нас госконтракт с твердой договорной ценой, приложением сметы не являются, есть госэкспертиза проекта и достоверность сметной стоимости, подрядчик настаивает на подписание сметы по договорной цене без обоснования расценок и не привязываясь к экспертной смете.

Возможно ли применение сметы по договорной цене к госконтракту? Цитата limlim. Мне в разговоре с заказчиком делать упор на то, что в договоре прописана "поставка" и, что в смете кран как готовое изделие указан?

Или можно на какие то иные нормативно-правовые акты сослаться? Естественно для исполнителя лучше второй вариант Репутация: 11 Статус: Offline. Доброе всем! Цена контракта твердая. В контракте прописано, что материалы по прайсам оплачиваются на основании платежных документов сч-ф и т. Если цена твердая, почему нужно подтверждать стоимость материала по прайсу? Подскажите по такому вопросу. Поиск расценок. Онлайн сметы. Поиск смет. B2B площадка. Исполнительная документация.

Сравнение смет. Мониторинг цен. Укрупненные показатели стоимости строительства. Онлайн игры. Видео чат. Главная Регистрация Вход. Реклама на сайте. Войти через uID Старая форма входа E-mail:[ ]. Твердая договорная цена. Дата: Четверг, Дата: Понедельник, Цитата Afina Правомерны ли требования заказчика по предоставлению сметы на изготовление крана? Вчера" С P. Работаю в Гранд-смете. Цитата limlim нет, скорее всего ваш заказчик хочет оттянуть оплату.

Нет, договор один и в нем прописаны - поставка, монтаж и наладка мостового крана. Спасибо всем за ответы большое! Цитата Afina Мне в разговоре с заказчиком делать упор на то, что в договоре прописана "поставка" и, что в смете кран как готовое изделие указан? ГК РФ полистайте. Дата: Пятница, Дата: Среда, Дата: Вторник, Укрупненные показатели стоимости строительства Нормативы Сайты Компании Онлайн игры Исполнительная документация Видео чат.

Согласно п. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи. Семушин А.

Войти через uID. Главная страница.

Стоимость работ генподрядчика определена в твердой договорной цене. Однако расходы генподрядчика ее превысили. Вправе ли организация учесть затраты на материалы, зарплату и т. Можно ли сумму НДС по материалам принять к вычету? Цена договора Твердая цена договора подряда подразумевает, что заказчик оплачивает подрядчику установленную сумму за весь выполненный объем работ независимо от того, какие при этом подрядчик понес расходы.

Твердая цена может быть обоснована расчетом сметой. Если подрядчик в смету не уложится, заказчик ему дополнительные расходы не покрывает. Либо твердая цена не обосновывается. Тогда тем более расходы подрядчика заказчику не интересны. Рассмотрим оба варианта. В них он указывает объемы выполненных работ и расценки, предусмотренные сметой. Не включить какие-либо пункты, предусмотренные сметой, подрядчик не может, иначе не будет отражен весь объем работ по договору.

Но стоимость этих работ не будет превышать договорной цены. Убыток у подрядчика получится оттого, что его фактические расходы не уложились в смету. Это может произойти в случае, если: — цены на материалы, расходы на зарплату и т. В противном случае при проверке может быть выявлено, что эти работы выполнены безвозмездно… Расходы в целях исчисления налога на прибыль учесть будет нельзя, как не соответствующие критериям пункта 1 статьи Налогового кодекса РФ. НДС придется уплатить с рыночной стоимости выполненных работ.

Если повысились цены на материалы, персоналу выплатили больше предусмотренного сметой, но в соответствии с внутренним положением об оплате труда либо допустили брак или обоснованный перерасход материалов, то бремя доказательства обоснованности данных расходов лежит на подрядчике.

Значит, обосновывать экономическую целесообразность этих расходов нужно внутренними документами и внутренним учетом. Если расходы обоснованы, то проблем у подрядчика нет: произведенные затраты соответствуют критериям пункта 1 статьи Налогового кодекса РФ, а НДС по излишним материалам можно принять к вычету. Ведь нет расценок, которые можно было бы применить к объему работ. Обычно в этом случае указывают процент выполнения работ от общего объема. Далее по этому проценту от общей цены указывают стоимость выполненных работ.

Как правило, это делается для промежуточного финансирования, если такой способ расчетов предусмотрен сторонами. Какие при этом подрядчик понес расходы, что за материалы потратил и какую зарплату уплатил работникам, не указывается.

А затраты, как и в первом случае, отражаются у подрядчика во внутреннем учете. Банки Банки как контролеры Блокировка счетов Криптовалюта Новости банков Платежные системы, пластиковые карты Посмотреть еще Директору Банкротство юридических лиц Малый бизнес Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм Субсидиарная ответственность Экономика России Посмотреть еще 9.

Важное Государственные пенсии Самозанятые Налоговые проверки Налоговые споры Электронные трудовые книжки. Перейти в рубрикатор. Смотреть все рубрики. Мой профиль Избранное Клерк.

Премиум Клерк. Бизнес Личный блог. Наведи порядок в сверке с налоговой за две минуты в СБИС. Не сейчас. Пользовательское соглашение Правила использования материалов. Обучитесь кадровому делопроизводству всего за 5 вебинаров! Онлайн-курс "Кадровое делопроизводство и оптимизация зарплатных налогов". Подборка полезных мероприятий Разместить.

Если расчет производится по твердой цене…

Согласно положениям ст. При этом цена может быть зафиксирована различными способами, самыми распространенными из которых являются:. При этом стороны на основании норм ст. Твердая цена может быть предусмотрена практически любым договором, в т.

Правила и стандарты Союза инженеров-сметчиков. Общие положения. Порядок формирования твердых договорных цен в строительстве.

Стоимость работ генподрядчика определена в твердой договорной цене. Однако расходы генподрядчика ее превысили. Вправе ли организация учесть затраты на материалы, зарплату и т. Можно ли сумму НДС по материалам принять к вычету? Цена договора Твердая цена договора подряда подразумевает, что заказчик оплачивает подрядчику установленную сумму за весь выполненный объем работ независимо от того, какие при этом подрядчик понес расходы. Твердая цена может быть обоснована расчетом сметой. Если подрядчик в смету не уложится, заказчик ему дополнительные расходы не покрывает. Либо твердая цена не обосновывается.

Федеральный бюджет, договорная цена твердая. В КС-2 уже поданы и подписаны обеими сторонами фактические объемы и затраты с указанием обоснования и единичной стоимости. Фактическая стоимость получилась ниже договорной.  Федеральный бюджет, договорная цена твердая. В КС-2 уже поданы и подписаны обеими сторонами фактические объемы и затраты с указанием обоснования и единичной стоимости. Фактическая стоимость получилась ниже договорной.

Можно ли в договоре субподряда установить плату за генподрядные услуги?

Федеральный бюджет, договорная цена твердая. В КС-2 уже поданы и подписаны обеими сторонами фактические объемы и затраты с указанием обоснования и единичной стоимости. Фактическая стоимость получилась ниже договорной. Какой документ можно предоставить заказчику для доплаты до договорной цены? Добрый день! Фактический объем соответствует прописанному в государственном контракте?

Твердая цена контракта по 44-ФЗ

Игорь Чумаченко, Партнер, руководитель Практики "Недвижимость. За все время существования Президиум ВАС РФ ни разу не обращался к толкованию пункта 6 статьи ГК РФ и буквально за три месяца до прекращения своей деятельности принял два постановления по делам, предметом которых являлся спор об оплате твердой цены. Споры об оплате работ по договору подряда являются одними из самых распространенных в судебной практике, и значительная их часть касается объема и стоимости выполненных подрядчиком работ. В соответствии с пунктом 1 статьи ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В пункте 4 статьи ГК РФ предусмотрено, что цена работы смета может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Правовое значение условия договора подряда о твердой цене определено в пункте 6 статьи ГК РФ, из которой следует, что подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Нередко объем фактически выполненных подрядчиком работ отличается от предусмотренного при составлении сметы в большую или меньшую сторону.

Экономия подрядчика. Верховный суд меняет практику по твердой цене?

Три года назад я публиковал обзор судебной практики по спорным вопросам цены договора подряда см. Принятое на прошлой неделе определение ВС РФ от

Что значит твердая цена контракта по ФЗ? Когда есть возможность отойти от данного правила?

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Геннадий

    При тесте на алкоголь на алкотестер должны присутствовать понятые

  2. Раиса

    Администрация вызывает (по факту отстрел и не дают времени волонтёрам на пристройку бездомных, им главное убрать заявку из Добродела. Не говорю о том, что в документах пристроенная собака будет числится в плюс администрации без указания, что волонтёры поработали, а они здесь ни при чём.

  3. Тит

    Выручка не более 2 млрд руб это в месяц или в год?

© 2018-2020 alexpok-lab.ru